Mesafeli Satış Sözleşmesi
MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI:
Unvanı : KARATAŞ YAT DİZAYN İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi : Postane Mahallesi Ecla Sokak No:18 Tuzla - İSTANBUL
Telefon : 0216 446 56 57
E-mail : info@ bernakaratas.com
Fax : 0216 446 56 58
1.2- ALICI:
TC No : …………………
Adı/Soyadı/Ünvanı : …………………..
Adresi : …………………….
Telefon : …………………….
E-mail :…………………….
MADDE 2-SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu sözleşmenin konusu, ALIICI ’nın SATICI’ya ait www.bernakaratas.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
İşbu Sözleşme’nin konusunu; ALICI’nın, www.bernakaratas.com adlı web sitesinden (“Websitesi”), SATICI’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.
MADDE-3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı , marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya eksik olduğu durumlardan doğacak her türlü sorumluluğu ve zararı SATICI kabul eder ve üstlenir. Ancak teslim alacak kişi, teslimat adresi ve fatura bilgilerinin doğruluğu ALICI’nın sorumluluğundadır ve bu bilgilerin doğru olmadığı veya eksik olduğu durumlardan doğacak her türlü sorumluluğu ve zararı ALICI kabul eder ve üstlenir. .Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi ve ödeyen kişi aynı olmalıdır. Aşağıda verilen bilgilerin tümü doğru ve eksiksiz olmalıdır.
18(onsekiz) yaşından küçük kişiler KARATAŞ YAT DİZAYN İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’den alışveriş yapamaz.
Tarih :
Ürün Kodu :
Adet :
Kargo hariç toplam ürün bedeli:
Kargo Ücreti :
Kargo Dahil Toplam Bedeli:
Ödeme şekli : KREDİ KARTI / BANKA HAVALESİ / EFT
Teslim Edilecek Kişi:
TC No :
Teslimat adresi
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası:
İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
MADDE 4-MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.
MADDE 5-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.
Malın teslimatı; ödemenin SATICI hesabına geçmesinden ve sözleşmenin kurulmasından sonra 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10(on) günlük süre uzatım hakkı da saklı tutularak taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, ALICI tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden ve ödemesinin SATICI hesabına geçmesinden itibaren stoklu ürünlerde 1-5 iş günü, üretim halinde ise her bir ürün için 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile kargo firmasına teslim eder.
Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.
Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde tahsil edilmiş olan ürün bedelini, ödemenin yapıldığı şekilde iade edecektir.
MADDE-6 ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim almayarak kargo görevlisine tutanak tutturmalı ve tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte SATICI müşteri hizmetlerine en kısa sürede bilgisini vermelidir. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslim alınan mal/hizmetin sorumluluğu tamamen ALICI’ya aittir. ALICI’nın her durumda gelen paketi kargo görevlisi nezdinde açarak kontrol etme ve kontrol sonrası kabul etme hakkı saklıdır.
Mal veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 1 (bir) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.
MADDE-7 SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
SATICI, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur.
SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
Sözleşme konusu mal veya hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
18(onsekiz) yaşından küçük kişiler www.bernakaratas.com web sitesinden alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir sorumluluk yüklenemez.
MADDE-8 CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 1 gün içinde geçerli bir sebep bulunması halinde cayma hakkına sahiptir. Geçerli sebep bulunması durumu SATICI tarafından gönderilen ürünün sipariş edilen üründen farklı olması ve sadece SATICI kaynaklı olması halidir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının, teslimatı yapan kargo şirketi kanalı ile iadesi zorunludur. Ürünün iadesi sırasındaki sorumluluk tüketiciye aittir. Bu belgelerin ve iadesi istenen ürünün fiilen SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya yapılan ödeme şeklinde iade edilir. ALICI’nın bir yurtdışı teslimat adresi beyan etmesi neticesinde Türkiye Gümrük Sahası dışındaki bir adrese teslim edilen ürünler iade kapsamı dışındadır. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
MADDE 9- CAYMA HAKKININ KULLANILMASI VE CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
www.bernakaratas.com web sitesindeki el yapımı takı ve aksesuar ürünleri niteliği itibariyle özel üretim olduğundan cayma hakkının kullanılması ürünün kullanılmamış olması, ürünün deforme olmaması, ürünün eksiksiz ve tüketiciye ulaştırılan orijinal kutusu ve faturası ile birlikte gönderilmesi şartlarının mevcut olmasına bağlıdır. Özel sipariş ile üretilen veya tüketici talebi ile üzerinde değişiklik yapılan ürünlerde cayma hakkı kullanılmaz.
Tüketici, cayma hakkını kullandığı taktirde kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı, ve diğer tüm evrak ve materyalleri, varsa hediyesi ile birlikte eksiksiz olarak SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren ALICI’dan kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren ALICI’ya aittir.
MADDE 10- DEĞİŞİM
www.bernakaratas.com web sitesindeki el yapımı takı ve aksesuar ürünleri niteliği itibariyle özel üretim olduğundan sipariş verildikten sonra üründe değişiklik yapılması veya ALICI tarafından teslim alınan ürünün başka bir ürünle değişim yapılması mümkün değildir.
MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ile İSTANBUL ANADOLU MAHKEMELERİ de yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
MADDE 12-TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.
MADDE 13- YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, taraflarca okunarak, imzalandığı …………… tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
1.1- SATICI:
Unvanı : KARATAŞ YAT DİZAYN İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi : Postane Mahallesi Ecla Sokak No:18 Tuzla - İSTANBUL
Telefon : 0216 446 56 57
E-mail : info@ bernakaratas.com
Fax : 0216 446 56 58
1.2- ALICI:
TC No : …………………
Adı/Soyadı/Ünvanı : …………………..
Adresi : …………………….
Telefon : …………………….
E-mail :…………………….
MADDE 2-SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu sözleşmenin konusu, ALIICI ’nın SATICI’ya ait www.bernakaratas.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
İşbu Sözleşme’nin konusunu; ALICI’nın, www.bernakaratas.com adlı web sitesinden (“Websitesi”), SATICI’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.
MADDE-3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı , marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya eksik olduğu durumlardan doğacak her türlü sorumluluğu ve zararı SATICI kabul eder ve üstlenir. Ancak teslim alacak kişi, teslimat adresi ve fatura bilgilerinin doğruluğu ALICI’nın sorumluluğundadır ve bu bilgilerin doğru olmadığı veya eksik olduğu durumlardan doğacak her türlü sorumluluğu ve zararı ALICI kabul eder ve üstlenir. .Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi ve ödeyen kişi aynı olmalıdır. Aşağıda verilen bilgilerin tümü doğru ve eksiksiz olmalıdır.
18(onsekiz) yaşından küçük kişiler KARATAŞ YAT DİZAYN İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’den alışveriş yapamaz.
Tarih :
Ürün Kodu :
Adet :
Kargo hariç toplam ürün bedeli:
Kargo Ücreti :
Kargo Dahil Toplam Bedeli:
Ödeme şekli : KREDİ KARTI / BANKA HAVALESİ / EFT
Teslim Edilecek Kişi:
TC No :
Teslimat adresi
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası:
İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
MADDE 4-MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.
MADDE 5-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.
Malın teslimatı; ödemenin SATICI hesabına geçmesinden ve sözleşmenin kurulmasından sonra 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10(on) günlük süre uzatım hakkı da saklı tutularak taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, ALICI tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden ve ödemesinin SATICI hesabına geçmesinden itibaren stoklu ürünlerde 1-5 iş günü, üretim halinde ise her bir ürün için 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile kargo firmasına teslim eder.
Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.
Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde tahsil edilmiş olan ürün bedelini, ödemenin yapıldığı şekilde iade edecektir.
MADDE-6 ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim almayarak kargo görevlisine tutanak tutturmalı ve tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte SATICI müşteri hizmetlerine en kısa sürede bilgisini vermelidir. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslim alınan mal/hizmetin sorumluluğu tamamen ALICI’ya aittir. ALICI’nın her durumda gelen paketi kargo görevlisi nezdinde açarak kontrol etme ve kontrol sonrası kabul etme hakkı saklıdır.
Mal veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 1 (bir) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.
MADDE-7 SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
SATICI, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur.
SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
Sözleşme konusu mal veya hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
18(onsekiz) yaşından küçük kişiler www.bernakaratas.com web sitesinden alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir sorumluluk yüklenemez.
MADDE-8 CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 1 gün içinde geçerli bir sebep bulunması halinde cayma hakkına sahiptir. Geçerli sebep bulunması durumu SATICI tarafından gönderilen ürünün sipariş edilen üründen farklı olması ve sadece SATICI kaynaklı olması halidir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının, teslimatı yapan kargo şirketi kanalı ile iadesi zorunludur. Ürünün iadesi sırasındaki sorumluluk tüketiciye aittir. Bu belgelerin ve iadesi istenen ürünün fiilen SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya yapılan ödeme şeklinde iade edilir. ALICI’nın bir yurtdışı teslimat adresi beyan etmesi neticesinde Türkiye Gümrük Sahası dışındaki bir adrese teslim edilen ürünler iade kapsamı dışındadır. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
MADDE 9- CAYMA HAKKININ KULLANILMASI VE CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
www.bernakaratas.com web sitesindeki el yapımı takı ve aksesuar ürünleri niteliği itibariyle özel üretim olduğundan cayma hakkının kullanılması ürünün kullanılmamış olması, ürünün deforme olmaması, ürünün eksiksiz ve tüketiciye ulaştırılan orijinal kutusu ve faturası ile birlikte gönderilmesi şartlarının mevcut olmasına bağlıdır. Özel sipariş ile üretilen veya tüketici talebi ile üzerinde değişiklik yapılan ürünlerde cayma hakkı kullanılmaz.
Tüketici, cayma hakkını kullandığı taktirde kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı, ve diğer tüm evrak ve materyalleri, varsa hediyesi ile birlikte eksiksiz olarak SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren ALICI’dan kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren ALICI’ya aittir.
MADDE 10- DEĞİŞİM
www.bernakaratas.com web sitesindeki el yapımı takı ve aksesuar ürünleri niteliği itibariyle özel üretim olduğundan sipariş verildikten sonra üründe değişiklik yapılması veya ALICI tarafından teslim alınan ürünün başka bir ürünle değişim yapılması mümkün değildir.
MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ile İSTANBUL ANADOLU MAHKEMELERİ de yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
MADDE 12-TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.
MADDE 13- YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, taraflarca okunarak, imzalandığı …………… tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.